Электронный каталог товаров
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор №990140003041/250413/00
| Договор | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_orig_22789635.pdf | Ерғазы Нұрғиса Нұрғазыұлы | НАО "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова" | 2025-05-16 09:52:20 | |
| Версия для печати и дополнительная информация | ||||
|---|---|---|---|---|
| Документ | Автор | Организация | Дата создания | Подпись |
| contract_print_22789635.pdf | Баймухурова Алтынай Бекеновна | ИП Баймухурова А.Б. | 2025-05-21 21:21:39 | |
Журнал согласования
| ИП Баймухурова А.Б. | |
|---|---|
| НУГМАНОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-05-06 17:18:59 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| НУГМАНОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-05-06 17:19:10 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52003871 [210000] -> [210000] , сумма договора изменилась [210000] -> [210000] | |
| НУГМАНОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-05-06 17:19:59 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Член правления – проректор по финансам и развитию инфраструктуры] | |
| НУГМАНОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-05-06 17:20:08 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| НУГМАНОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-05-06 17:20:16 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| НУГМАНОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА - 2025-05-06 17:20:24 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| АМИРЖАНОВ ХАМИТ УАДУТБЕКОВИЧ - 2025-05-12 10:38:22 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БАЙМУХУРОВА АЛТЫНАЙ БЕКЕНОВНА - 2025-05-16 00:01:24 [Система] Поставщик не подтвердил сведения о лице, подписывающем договор, и его реквизиты в течение трех рабочих дней, регистрационные данные потенциального поставщика, размещенные на веб-портале, переданы для формирования и подписания договора Қатысушы шартқа қолтаңба қоятын тұлға жайлы мәліметтерді растамады, және оның деректемелері үш жұмыс күні ішінде, қатысушының веб-порталда көрсетілген тіркеу мәліметтері Тапсырыс берушіге шартты құру және қолтаңба қою үшін жіберілді. | |
| ЕРҒАЗЫ НҰРҒИСА НҰРҒАЗЫҰЛЫ - 2025-05-16 09:52:17 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ЕРҒАЗЫ НҰРҒИСА НҰРҒАЗЫҰЛЫ - 2025-05-16 09:52:23 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| АМИРЖАНОВ ХАМИТ УАДУТБЕКОВИЧ - 2025-05-16 13:22:29 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БАЙМУХУРОВА АЛТЫНАЙ БЕКЕНОВНА - 2025-05-21 21:21:38 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БАЙМУХУРОВА АЛТЫНАЙ БЕКЕНОВНА - 2025-05-21 21:21:40 [Система] Договор действует | |
| ЕРҒАЗЫ НҰРҒИСА НҰРҒАЗЫҰЛЫ - 2025-06-09 17:52:57 [Система] Заказчик отправил уведомление поставщику о намерении расторгнуть договор | |
| БАЙМУХУРОВА АЛТЫНАЙ БЕКЕНОВНА - 2025-06-10 13:41:47 [Система] Пользователь Баймухурова Алтынай Бекеновна прочитал уведомление о расторжении договора. | |
| БУРИБАЕВ ЕРМЕК АБИЛЬТАЕВИЧ - 2025-06-25 09:17:54 [Система] Договор расторгнут - Нарушение ограничений, предусмотренных пп. 2) п. 4 ст. 18 Закона (в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору) Комментарий: Товар в срок не поставлен | |
| ЕРҒАЗЫ НҰРҒИСА НҰРҒАЗЫҰЛЫ - 2025-06-26 15:37:18 Между НАО «Жетысуский университет имени И. Жансугурова» (далее – Истец) и ИП «Баймухурова А.Б.» (далее – Ответчик) был заключен договор №990140003041/250413/00 от «21» мая 2025 года о государственных закупках товаров (далее – Договор), по условиям которого последний принял на себя обязательство по поставке товара, а именно должен был поставить: Картридж 3215, на общую сумму договора 210 000 тенге. В соответствии с условиями Договора Ответчик обязался поставить товар в течение 16 календарных дней со дня заключения Договора. Согласно п. 23 ст. 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», Договор о государственных закупках считается исполненным, при условии полного выполнения Заказчиком и Поставщиком принятых обязательств по указанному Договору. Согласно п. 7.3 Договора, в случае просрочки сроков поставки Товара Заказчик удерживает (взыскивает) с Поставщика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения поставщиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10% от общей суммы Договора. Сумма договора: 210 000 тенге. Сумма неустойки исчислена с 07.06.2025 года - по 24.06.2025 года. Срок просрочки: 18 дней. Расчет: (210000* 0,1% = 210) тенге Расчет: (210* 18) = 3 780 тенге Размер неустойки: 3 780 тенге. . Таким образом, согласно вышеуказанному расчету, сумма неустойки составляет 3 780 тенге. На основании изложенного, просим Вас: Добровольно оплатить сумму неустойки в размере 3 780 тенге, в срок до 27 июня 2025 года. |
